Наш клиент заключил договор субподряда по реконструкции водопроводных сетей.
Клиент работу выполнил, предоставил ответчику акты сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, подтверждающие выполненную работу.
Оппонент акты подписал, но оплатил только часть выполненных работ, вычтя наложенный штраф ОАТИ г.Москвы на заказчика (договором предусмотрено, что штраф, наложенный по вине подрядчика, компенсирует подрядчик) и окончательную оплату в размере 5% от стоимости договора после составления двустороннего акта технической готовности.
В связи с необоснованным отказом заказчика перечислить оставшиеся суммы задолженности за выполненные работы, мы обратились в суд. В ходе судебного процесса нам удалось доказать необоснованность удержания заказчиком суммы наложенного штрафа ОАТИ г.Москвы, т.к. он был наложен не по вине клиента, а также необоснованность удержания заказчиком окончательного расчета 5% от стоимости договора, т.к. заказчик уклонялся от подписания двустороннего акта технической готовности.
Также в ходе судебного процесса заказчик предъявил встречный иск о взыскании пени за просрочку сдачи выполненных работа в размере 5,6 млн. рублей. Суд уменьшил суммы пеней с 5,6 млн. рублей до 28 тыс. рублей.
